甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规精神，甲、乙双方遵循平等、自愿、互利的原则，经友好协商一致同意签订本合同。
第一条：加工不锈钢栏杆
1、不锈钢栏杆扶手材料规格Ф51×1.2。
2、不锈钢立柱规格为Ф51×1.2。
3、不锈钢栏杆横管规格Ф35×1.0。
4、不锈钢栏杆竖管规格Ф25×1.0。
第二条：制作要求
1、要求横平竖直，抛光打磨。
2、要求高度为70cm。
3、要求长度为4m为单位，立柱3支。
4、按所提供的“不锈钢样品”及样图加工。
第三条：合同金额
1、单价为150元/米（含税收）。
2、合同数量约100米，总金额约2021元整，以实做实收为准。
第四条 验收及付款：
1、不锈钢栏杆全部运至甲方指定地点即为交货，交货后及时办理验收手续，经甲方验收合格后3日内付清乙方货款。
2、所加工的不锈钢栏杆、维修保质期为一年。
第五条 本合同未尽事宜由双方本着友好合作精神协商签订补充协议，本合同所列附件（即图纸）是本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。
第六条 本合同自签订之日起生效，本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，应提交重庆市九龙坡区人民法院诉讼。
第七条 本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
附：加工不锈钢栏杆《报价表》及制作样图一份。
甲方盖章： 乙方盖章：
甲方代表签字： 乙方代表签字：
公司地址： 地址：
年 月 日 年 月 日
不锈钢来料加工合同范本【二】甲方（建设单位）：
乙方（施工单位）：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：
一、工程概况：
1、工程内容：不锈钢楼梯扶手，规格；
2、 略；
3、工程造价：________元/米，施工面积约________米，约合人民币 万元（以实际竣工验收数量为准）；
4、付款方式：合同签订生效后，甲方付____%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到_______%后，拨付安装工程总价款的 _______%，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。
二、合同工期：
从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。
三、甲方责任：
1、如期办理拨款结算；
2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况 进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。
四、乙方责任：
1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担；
2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生；
3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作， 参加工程验收；
4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款________元。工程质 量不符合规定的负责无偿维修及返工。
五 、质 量 验 收 ：
以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。
六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时， 双方协商解决，协商不成的，依法_____________________________ 法院起诉。
七 、合 同 一 式 两 份 ，甲、乙 双 方 各 执 壹 份。本 合 同 经 甲、乙 双 方 签 字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。
1.《不锈钢来料加工合同范本》援引自互联网，旨在传递更多网络信息知识，仅代表作者本人观点，与本网站无关，侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《不锈钢来料加工合同范本》仅供读者参考，本网站未对该内容进行证实，对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址，https://www.lu-xu.com/wenku/1976070.html
