余彭年 余彭年告深圳地铁 一审判决出炉原告律师存异议

余彭年 资料图

余彭年告深圳地铁 一审判决出炉原告律师存异议：讯 地铁施工挖断彭年酒店供电电缆，致使酒店停电长达19个小时。

2014年8月，92岁高龄的香港亿万富豪、知名慈善家、彭年酒店董事长余彭年坐着轮椅来到深圳福田区人民法院打官司，状告深圳地铁集团有限公司(地铁集团)及中国建筑第三工程局有限公司(中建三局)。

在余彭年逝世一年多后，前日该案一审做出判决，由施工方中建三局赔偿彭年酒店相关经济损失合计21.6万元，驳回酒店方其他诉讼请求。彭年酒店代理律师张兴彬表示，原告方对一审判决未将地铁公司纳入责任方存在异议，但目前还未确定是否上诉。

2014年8月6日，该案在深圳福田法院开庭审理，时年92岁的余彭年先生坐在轮椅上参加了庭审。

“讨公道”

九旬慈善家坐轮椅出庭

2014年2月27日0点30分许，中建三局在地铁9号线施工过程中将深圳彭年酒店专用电缆挖断造成短路，致使酒店突然停电。

投诉和要求退钱赔款的客人蜂拥而至，黑暗之中，为尽快处理相关场地承租商户及住宿餐饮客人的投诉，年过九旬的彭年酒店董事长余彭年亲自到场指挥，忙至清晨5时。

经过酒店与各方协商，直到当晚7时左右才恢复供电，停电时间长达19小时。据酒店统计，停电导致的营业收入及设备损坏共计157万元。

一审判决书显示，彭年酒店诉称因中建三局及地铁集团的行为造成停电事故，导致在酒店消费的住宿餐饮客人未能买单，本来已经预订的客房、宴席都被取消，且酒店还需对相关客人及商户进行赔偿。

此外，因停电事故，酒店的电梯、电视、冰箱等设备也有不同程度的损坏，有的进行了维修，有的已经报废只能更新。

据南都此前报道，事发后，彭年酒店多次要求两被告解决此事无果，余彭年为此致信深圳市时任常务副市长吕锐锋。在吕作出批示后不久，地铁集团曾派人来到彭年酒店登门道歉，并就赔偿事宜进行协商。但双方并未达成协议。

此后，九旬高龄的余彭年一纸诉状将地铁集团及中建三局告上法庭，并坐着轮椅、拄着拐杖，亲自来到法院参与庭审。尽管157万元的索赔相比余彭年的身家不值一提，但在接受采访时他表示：“只是为了讨回一个公道。”

余彭年 资料图

两被告

原告拒配合电缆改迁应负责

一审判决书显示，原告方认为，两被告的侵权行为给原告造成了巨大的损失，要求两被告对被挖断的专用电缆承诺保修53年，同时向原告赔礼道歉，赔偿157万多元，并承担相应的诉讼费用。

对此，地铁集团方认为，此案系一般侵权案件，深圳地铁集团并非施工单位，挖断电缆的行为并非其所实施，不应承担侵权责任，且亦无证据证明此案存在连带责任的法定情形。

同时，负责地铁向西村站施工的被告中建三局系该段工程的实际施工人，地铁集团与中建三局无法律关系，亦无管理上的责任和义务，故地铁集团不应成为此案被告。

此外，地铁集团方认为，原告夸大了停电损失，且就电缆改迁及抢修存在不配合的情况，对损害结果的产生负有一定的责任，也造成了抢修的延误。

同时，涉案的电缆已经恢复供电，说明被损坏的财产已经恢复原状，故原告要求被告对被挖断的电缆保修53年无事实和法律依据，请求法院驳回诉讼请求。

而中建三局方则认为，原告拒绝配合改迁电缆，没有尽到相邻权互助义务，导致地铁施工长期延误，且原告在被告地铁集团书面告知电缆不改迁可能施工会造成损伤后，仍然故意放任意外事件发生，原告应对损失自行承担所有责任，应对各方遭受的损失负责。

此外，该方还认为，原告以自己不配合的行为放任损害的发生，存在过错，应减轻被告的责任，且原告拒绝第一时间抢修，依法应自行承担停电延误维修期间造成的所有损失。

同时，原告主张的停电损失赔偿中，涉及包括潮泰轩超市、辉煌公司等第三方利益，应由第三方自行向法院提出诉求，原告无权主张第三人的权益。

余彭年 资料图

一审判决

深圳地铁集团无责

法院认为，在该案中，中建三局挖断原告电缆的行为构成侵权，应向原告承担侵权损害赔偿责任。而没有足够的证据证明原告对损害的发生也有过错，故不能减轻中建三局的赔偿责任。深圳地铁集团在该案中没有违法行为也没有过错，无须对原告承担责任。

同时，法院认为，关于潮泰轩超市、辉煌公司的损失，因两公司非本案当事人，亦无证据证明原告应该及已经向两公司赔偿损失，故两公司的损失不属于本案审理范围，原告请求被告赔偿该两公司的损失，法院未予以支持。

综上，福田法院一审判决，中建三局应赔偿原告客房利润和收入损失合计7万元，餐饮利润、收入和食材损失合计4.6万元，自有的各类电器设备损失共计10万元，总计21.6万元，驳回了原告的其他诉讼请求。

余彭年 资料图

原告律师

对一审判决存异议

针对一审判决，原告代理律师张兴彬表示，据其了解，此案系因修建地铁引起周边商家电线短路造成损失，继而维权并获得赔偿的全国首例案件。

他认为，就赔偿额度来讲，还不是太满意，因为深圳福田法院在判决中剔除了承租原告物业的其他商家(一家夜总会、一家粤式酒楼)因停电造成的损失，“这势必会引起一个连锁反应，即这些商家接下来须先起诉原告，待原告赔偿后，又再起诉深圳地铁集团和施工方中建三局，这是对国家司法资源的浪费!”

此外，张兴彬认为法院的判案效率也有待提高。此案2014年8月开庭，“92岁的余彭年老先生在法庭上表示拿到赔偿也是用来做慈善，争取的就是一个公平合理。但是，很遗憾，余老先生在2015年5月逝世了，他未看到这个迟到的判决结果。”

张兴彬律师表示，尽管法院判决施工方中建三局履行赔偿责任，但是却未将地铁建设单位———现在深陷“万科宝能股权之争”的深圳地铁集团纳入到责任方，让其疑惑不解。但他表示，目前暂未确定是否上诉。

余彭年 资料图

彭年酒店电缆纠纷案

2014年2月28日凌晨，因地铁施工挖断地下电缆，彭年酒店突然停电，时间长达19小时，导致大批客人投诉和要求退款赔偿。事后，彭年酒店将地铁集团和施工方告上法庭，索赔157万元人民币。

2014年8月6日，该案在深圳福田法院开庭审理，当时92岁高龄的余彭年先生坐在轮椅上参加了庭审。

昨日，记者就此事向深圳地铁集团询问相关情况，截至发稿时，对方并未予以回复。

2015年5月2日，著名慈善家余彭年先生去世，享年93岁。他生前曾连续五年蝉联胡润慈善榜榜首，立下遗嘱将近百亿身家“裸捐”。

2016年7月5日，在余彭年逝世一年多后，该案做出一审判决：中建三局赔偿原告损失共计21.6万元，驳回了原告的其他诉讼请求。