当前位置:首页 > 文库专区 > 其他合同

XX承包工程合同样本

《XX承包工程合同样本.doc》 鹿先生提供免费的高质量文档,用户可自由编辑、打印。 栏目特点:免费下载 自由编写 绿色安全 无下载环节套路!

7tN鹿先生侃娱乐

委任单位:____________  施工单位:____________  就____________装饰工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:  7tN鹿先生侃娱乐
一、工程名称:___________________________  7tN鹿先生侃娱乐
二、工程地点:________________________  7tN鹿先生侃娱乐
三、工程项目内容:________________________  7tN鹿先生侃娱乐
四、工程期限  本工程自________年____月____日至________年____月____日完工。  7tN鹿先生侃娱乐
五、工程造价为人民币:_________  7tN鹿先生侃娱乐
六、付款方式  7tN鹿先生侃娱乐
1、合同签订后甲方材料到场,开工两天,甲方交付乙方工程总额 预付 款。  7tN鹿先生侃娱乐
2、开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总额 预付款, 余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准,以实际工程 量结算)  7tN鹿先生侃娱乐
七、材料设备: 本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管 场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的 垃圾及废料由施工方负责清理。  7tN鹿先生侃娱乐
八、工程施工  7tN鹿先生侃娱乐
1、乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返工,所造成的损失由乙方负责。  7tN鹿先生侃娱乐
2、乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为 本合同不可分割的一部份,由于设计缺陷造成追加投资,及方案设计时 材料计划不足需增加的投资由乙方负责。  7tN鹿先生侃娱乐
3、施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并且双方签字附加协议, 提出的.增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。  7tN鹿先生侃娱乐
4、乙方应了解遵守物业管理处有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工 中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责。  7tN鹿先生侃娱乐
5、如因乙方不遵守物业管理处有关规定,造成罚款的由乙方负责。  7tN鹿先生侃娱乐
九、工程质量  7tN鹿先生侃娱乐
1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。  7tN鹿先生侃娱乐
2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担。  7tN鹿先生侃娱乐
3、由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责。  7tN鹿先生侃娱乐
4、装饰工程质量保修________年。  7tN鹿先生侃娱乐
十、工程验收  由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和 有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如 工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由 甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。  十7tN鹿先生侃娱乐
一、违约责任  任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿 给守约方。  十7tN鹿先生侃娱乐
二、备注  本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲和乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决 执行。  十7tN鹿先生侃娱乐
三、本合同报价表一式四份,甲、乙方双方各执两份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。  甲方单位(盖章):________  代表人:__________________  乙方单位(盖章):________  代表人:____日期:____________________  签订合同地点

1.《XX承包工程合同样本》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《XX承包工程合同样本》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/wenku/1980732.html

上一篇

正规土地出租合同

下一篇

公司向私人租车协议范本

关于承包施工合同范本

关于承包施工合同范本

《关于承包施工合同范本》由博客是什么意思分享,鹿先生提供免费下载,甲方:  乙方:  依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原...

精品承包施工合同范本

精品承包施工合同范本

《精品承包施工合同范本》由什么是421分享,鹿先生提供免费下载,甲方:乙方:  经双方友好协商,甲方将乙方中标的商贸物流中心十一栋建筑物委托给乙方施工,特协议如下:  一甲方权利和义务...

装修施工合同范本

装修施工合同范本

《装修施工合同范本》由peace是什么意思分享,鹿先生提供免费下载,甲方(发包方):_________  单位名称:_________电话:_________  住址:_________通...

道路施工合同范本参阅

道路施工合同范本参阅

《道路施工合同范本参阅》由老虚分享,鹿先生提供免费下载,今天为大家推荐的是道路施工合同范本参阅,希望能满足各位的阅读需求,看完后对您有参考价值。发包人(甲方)承包人(乙方)通过...

关于小型施工合同范本

关于小型施工合同范本

《关于小型施工合同范本》由抓奶龙爪手分享,鹿先生提供免费下载,甲方:  乙方:  依据《民法典》及《建筑安装工程承包合同条例》,为了做好鸣羊路(拆迁房)项目建设工作,经甲乙双方协商同...

劳务分包施工合同范本

劳务分包施工合同范本

发包人:________________承包人:________________经双方协商甲方将工程部分项目委托乙方施工...

电子版建设施工合同范本

电子版建设施工合同范本

《电子版建设施工合同范本》由福建烤老鼠分享,鹿先生提供免费下载,甲方:肥____XXXX公司  乙方:  甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则,就刘庄居委会综合楼工程使用的 塔机的组装...

标准大型施工合同范本

标准大型施工合同范本

《标准大型施工合同范本》由逝世的意思分享,鹿先生提供免费下载,发包方: (以下简称甲方)  承包方: (以下简称乙方)  依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规...