当前位置:首页 > 文库专区 > 其他合同

建筑工程施工合同书模板

《建筑工程施工合同书模板.doc》 鹿先生提供免费的高质量文档,用户可自由编辑、打印。 栏目特点:免费下载 自由编写 绿色安全 无下载环节套路!

GYz鹿先生侃娱乐

根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定,甲、乙双方经友好协商,本着平等自愿、互惠互利的原则,就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议:GYz鹿先生侃娱乐

一、甲方提供土地一宗,由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施(以下简称建筑工程)GYz鹿先生侃娱乐

二、该土地位于 ,四至为:东至 ,南至 ,西至 ,北至 ,使用年限为50年。甲方对该土地享有所有权和使用权。GYz鹿先生侃娱乐

三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地计划和城乡规划、建设项目开发年度计划等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准,甲方保证手续齐全并获得批准。GYz鹿先生侃娱乐

四、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。GYz鹿先生侃娱乐

五、该建筑工程设计由甲方负责,乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设,施工中的安全责任由乙方负责,甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。GYz鹿先生侃娱乐

六、乙方应当按照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准,组织某某建筑公司进行建设。但是,因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期迟延的除外。GYz鹿先生侃娱乐

七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。GYz鹿先生侃娱乐

八、该建筑工程应在本合同生效后10天内动工,180天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收,视为工程合格,甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格,乙方应负责无偿维修,直到验收合格为止。GYz鹿先生侃娱乐

九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本:GYz鹿先生侃娱乐

(一)该建筑工程竣工验收合格后30日内,甲方以不低于实际建设成本的15%支付乙方投资回报。GYz鹿先生侃娱乐

(二)该建筑工程竣工验收合格后,甲方每年支付乙方20%的实际建设成本,每年的12月30日前一次性全额支付,余款按年15%由甲方向乙方另行支付投资回报,每年的12月30日前一次性全额支付,所有款项在2015年12月30日前付清。GYz鹿先生侃娱乐

十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责,甲方承担该建筑工程的日常维修维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失,乙方应负责赔偿。GYz鹿先生侃娱乐

十一、该建筑工程验收合格后,因任何一方擅自改变工程主体结构,因此造成的损失由改变方承担全部责任。GYz鹿先生侃娱乐

十二、甲方负责为乙方厂房建设提供良好的外部环境,积极帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中,非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责,因此给乙方造成的损失甲方应承担全部赔偿责任。GYz鹿先生侃娱乐

十三、工程竣工验收合格后,如工程被闲置、被破坏、被拆迁,甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。GYz鹿先生侃娱乐

十四、如一方违反合同约定,违约方应按照实际建设成本的 20%向守约方支付违约金,违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。GYz鹿先生侃娱乐

十五、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同委托的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后30日内进行,审计费用由乙方承担。GYz鹿先生侃娱乐

十六、本合同的签订地在济宁市市中区,凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决,协商不成,根据《山东省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定》,由济宁市中区人民法院或济宁市中级人民法院管辖。GYz鹿先生侃娱乐

该合同一式两份,由甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。GYz鹿先生侃娱乐

甲方:某市开发区管委会(盖章,法人签字)GYz鹿先生侃娱乐

乙方:某公司(盖章,法人签字)GYz鹿先生侃娱乐


1.《建筑工程施工合同书模板》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《建筑工程施工合同书模板》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/wenku/1990417.html

上一篇

正规的私人工程合同范文

下一篇

园林景观施工标准合同范本

电子版承包施工合同范本

电子版承包施工合同范本

《电子版承包施工合同范本》由粗卡分享,鹿先生提供免费下载,甲方:______________(以下简称甲方)  乙方:______________(以下简称乙方)  甲乙双方遵照...

施工合同范本经典版(小型工程类)

施工合同范本经典版(小型工程类)

《施工合同范本经典版(小型工程类)》由俘虏的意思分享,鹿先生提供免费下载,发包方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规规定,结合工程实际情...

通用建筑工程施工合同范本

通用建筑工程施工合同范本

《通用建筑工程施工合同范本》由让三追四分享,鹿先生提供免费下载,发包方;张氏祠堂新建组织联络处(代表_____________)  承包方:  依照(民法典),(中华人民共和国建筑法)...

建设工程施工合同范本(港口)

建设工程施工合同范本(港口)

《建设工程施工合同范本(港口)》由hold住是什么意思分享,鹿先生提供免费下载,第一条 词语定义在本合同中,除合同专用条款另有约定外,下列名词和用语应具有本条所指定的含义:1.甲方:指由合同约定的具有...

标准版承包施工合同范本

标准版承包施工合同范本

《标准版承包施工合同范本》由ts是什么意思分享,鹿先生提供免费下载,发包方:_____(以下简称“甲方”)与承包方:_____(以下简称“乙方”)为维护双方的权益,根据现行的法律、法规和规...

热门建筑工地施工合同范本

热门建筑工地施工合同范本

《热门建筑工地施工合同范本》由哥 只是个传说分享,鹿先生提供免费下载,建设单位:  施工单位:____日 期:  施 工 合 同 书 建设单位(以下简称甲方):  施工单位(以下简称乙方):...

关于工地施工合同范本

关于工地施工合同范本

《关于工地施工合同范本》由大门大分享,鹿先生提供免费下载,甲方:  乙方:  第一条:工程概况  1、工程名称:  2、工程地点:  3、合同包干金额:15000.00元(大写:...

精装修施工合同范本通用版本

精装修施工合同范本通用版本

《精装修施工合同范本通用版本》由墙壁眼睛膝盖是什么意思分享,鹿先生提供免费下载,(发包方)甲方:(承包方)乙方:按照《中华人民共和国民法典》、《全国室内装饰设计,施工企业管理规定》的规定,结合本工程具...