当前位置:首页 > 文库专区 > 其他合同

电力施工安装协议书

《电力施工安装协议书.doc》 鹿先生提供免费的高质量文档,用户可自由编辑、打印。 栏目特点:免费下载 自由编写 绿色安全 无下载环节套路!

wvt鹿先生侃娱乐

  甲方:_________(以下简称_________)wvt鹿先生侃娱乐

  乙方:_________wvt鹿先生侃娱乐

  一、工程名称:_________wvt鹿先生侃娱乐

  二、工程地点:_________wvt鹿先生侃娱乐

  三、承包形式:包工包料wvt鹿先生侃娱乐

  四、工程内容wvt鹿先生侃娱乐

  _________wvt鹿先生侃娱乐

  五、工程造价wvt鹿先生侃娱乐

  本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起,甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元,在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清,金额多退少补。wvt鹿先生侃娱乐

  六、双方责任wvt鹿先生侃娱乐

  1、在施工前,由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审,经会审后工程施工图及工程设计概算书,作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。wvt鹿先生侃娱乐

  2、在工程开工前,甲方应组织有关人员,对乙方编制的工程施工图预算进行会审,会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。wvt鹿先生侃娱乐

  3、乙方必须严格按图施工,保证施工质量,甲方对施工工地必须提供方便,并有专人负责,做好施工质量监督及隐蔽工程验收。wvt鹿先生侃娱乐

  4、乙方对设计单位的设计图纸应会审,在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。wvt鹿先生侃娱乐

  5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。wvt鹿先生侃娱乐

  七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工,工程如缓期,所造成停工窝工以及返工等损失,由乙方负责。wvt鹿先生侃娱乐

  八、安全质量措施费,250kYA及以下为伍百元,315kVA及以上为壹仟元,2021kVA及以上为_________(大写)元。变压器油化试验费每台_________(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取,设计费按勘察设计费用规定收取,变压器验收费按2元/KVA计取(编入决算书)。wvt鹿先生侃娱乐

  九、设备材料供应办法,为了工程进度,工程所需设备材料由甲方委托乙方供应,工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。wvt鹿先生侃娱乐

  十、在工程竣工前五天,乙方通知甲方验收,甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收,不得无故拖延。wvt鹿先生侃娱乐

  十一、争议的处理wvt鹿先生侃娱乐

  1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。wvt鹿先生侃娱乐

  2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:wvt鹿先生侃娱乐

  (1)提交_________仲裁委员会仲裁;wvt鹿先生侃娱乐

  (2)依法向人民法院起诉。wvt鹿先生侃娱乐

  十二、本协议一式四份,甲方执壹份,乙方执叁份,每份具有同等效用。wvt鹿先生侃娱乐

  十三、 本协议自双方签章日起生效,竣工结算后,同时失效。wvt鹿先生侃娱乐

  甲方(签章):_________??????? 乙方(签章):_________wvt鹿先生侃娱乐

  法定代表人(签章):_________     法定代表人(签章):_________wvt鹿先生侃娱乐

  委托代表:_________          委托代表:_________wvt鹿先生侃娱乐

  开户银行:_________          开户银行:_________wvt鹿先生侃娱乐

  帐  号:_________          帐  号:_________wvt鹿先生侃娱乐

  电  话:_________          电  话:_________wvt鹿先生侃娱乐

  签订时间:_________年___月___日    签订时间: _________年___月___日wvt鹿先生侃娱乐

  协议签订地:_________         协议签订地:_________wvt鹿先生侃娱乐


1.《电力施工安装协议书》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《电力施工安装协议书》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/wenku/2004554.html

上一篇

临时围墙施工合同

下一篇

水泥搅拌桩施工合同

监控施工合同范本精选

监控施工合同范本精选

《监控施工合同范本精选》由人不为己天诛地灭什么意思分享,鹿先生提供免费下载,发包单位:  承包单位:  甲方将建筑工程项目委托乙方施工,为了明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方在签订建筑工程...

道路施工合同范本精选

道路施工合同范本精选

《道路施工合同范本精选》由ooc是什么意思分享,鹿先生提供免费下载,发包方:_________(以下简称甲方)  承包方:_________(以下简称乙方)  依照《中华人民共和国合同法》...

家庭装修施工合同范本

家庭装修施工合同范本

《家庭装修施工合同范本》由师奶杀手什么意思分享,鹿先生提供免费下载,发包方(简称甲方):______________________________  承包方(简称乙方):________...

临时道路施工合同范本

临时道路施工合同范本

《临时道路施工合同范本》由x818分享,鹿先生提供免费下载,发包方:_________(以下简称甲方)  承包方:_________(以下简称乙方)  依照《中华人民共和国合同法》...

公装施工合同范本

公装施工合同范本

《公装施工合同范本》由海王什么意思分享,鹿先生提供免费下载,发包人全称: (以下简称:甲方)  承包人全称: (以下简称:乙方)  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建...

房屋拆除施工合同范本

房屋拆除施工合同范本

《房屋拆除施工合同范本》由耽改是什么意思是啥分享,鹿先生提供免费下载,发包方:xx中学(以下简称甲方)  承包方:xx公司(下简称乙方)  甲方将校园内部分D级房屋拆迁项目委托乙方进行拆除施...

公路施工合同范本通用

公路施工合同范本通用

《公路施工合同范本通用》由tbc什么意思分享,鹿先生提供免费下载,甲方:  乙方:  为了确保 公路工程任务的顺利完成,确保工程质量和工程进度,经甲、乙双方协商,甲方将本工程的施工任务承...

最新公路施工合同范本

最新公路施工合同范本

《最新公路施工合同范本》由gm什么意思分享,鹿先生提供免费下载,业 主 方: (以下简称甲方)  承 建 方: (以下简称乙方)  为了加快农村新村建设实施项目,解决农村交通困难,经村...