当前位置:首页 > 奇闻趣事

工程承包协议书 2019最新整理版工程承包安装制作合同范本

雇主(甲方):

地址:

承包商(乙方):

地址:

风险警示:雇主的相对义务

根据法律规定,发包人应办理法律规定的执照、批文或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水用电、道路交通中断、临时占用土地等。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批准文件。

如果发包人未能及时完成上述许可、批准或备案,发包人应承担增加的费用和/或延误的工期,并向承包人支付合理的利润。

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程合同条例》及相关规定, 甲、乙双方就_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

一、项目概述

1.项目名称:

2.项目地点:

3.合同范围:

4.合同内容:

5.合同方式:

6.项目成本:

二、施工准备

1.甲方:

(1)在_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(2)在_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _做好红线内的场地平整和障碍物清除工作。

(3)在合同签署后_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _天内(以最后签署的图纸为准)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(4)组织发包人、承包人、设计单位及相关部门参与施工图交底的会审,做出三方签字的交底会审纪要, 分发给_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2.乙方:

(1)负责施工区域内临时道路、临时设施和水电管线的铺设、管理、使用和维护。

(2)编制施工组织设计、施工方案和施工总进度计划,并送交甲方..

(3)乙方应保证安全文明施工。

(4)工程竣工之日,乙方应向甲方发出验收通知..

三、项目周期

风险警告:实际完工日期的规定

当因实际竣工日期的确认发生争议时,相关规定可参照具体情况:

工程通过竣工验收的,以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期,并在工程验收证书中注明;监理人因发包人原因收到承包人提交的竣工验收申请报告后42天内未完成工程验收,或竣工验收时未签发工程验收证书的,提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;如果工程未经竣工验收而由发包人使用,实际竣工日期为工程移交和占有日期。

1.根据工程需要,约定工期为(日历天),计划开工时间为(日历天)

2.乙方应在开工前_ _ _ _ _ _天向甲方发出开工通知。

3.工期延长:

(1)根据施工准备的规定,甲方不能提供施工场地、供水、供电,障碍物不能清除,影响施工进场;

(2)甲方供应的材料、设备、成品或半成品不能满足施工需要或因检验中发现的缺陷需要修理、分发、更换或更换时,将影响进度;

(3)不在包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准确,导致设计方案变更或因无法施工而影响进度的;

(4)施工过程中,停电或停水超过8小时或连续间歇停水或停电超过3天(一次超过4小时),将影响正常施工;

(5)甲方未按合同规定拨付预付款、工程进度款或采购材料差价,影响施工的;

(6)因不可抗力导致工期延误。

风险警示:工程质量不合格的归罪

如果由于发包人的原因,工程质量达不到合同约定的标准,发包人应承担增加的费用和/或延误的工期,并向承包人支付合理的利润。

如果由于承包人的原因,工程质量未达到合同约定的标准,发包人有权要求承包人返工,直至工程质量达到合同约定的标准,增加的费用和/或延误的工期由承包人承担。

四、工程质量

1.本项目质量符合双方的研究要求:

2.乙方必须严格按照国家颁布的施工图纸、说明文件和建筑工程规范、程序和标准进行施工,并接受甲方代表的监督..

动词 (verb的缩写)乙方的责任

1.乙方提供的主要原材料、设备、构配件和半成品必须按有关规定提供质量证明,或经检验合格后方可在工程中使用;

2.隐蔽工程必须经甲方代表检查签字后,方可进行下一道工序;

3.乙方应按质量检验评定标准对子工程、子工程和单位工程进行质量评定,并将单位工程质量评定结果及时发送给甲方和质监站。单位工程结构竣工时,应与甲方和质监站共同进行结构的中间验收;

4.施工过程中如发生质量事故,乙方应及时向甲方委派代表和当地建筑工程质量监督站报告。一般质量事故的处理结果应送甲方和质监站备案;重大质量事故处理方案由设计单位、质监站、甲方等单位共同研究,经设计、施工单位认证后实施;

5.工程竣工后,乙方应按规定对工程进行保修,保修时间自竣工验收合格之日起计算。

不及物动词工程价款的支付与结算

1.本合同签订后_ _ _ _ _天内,甲方支付不低于合同总价的_ _ _ _%的款项,即人民币_ _ _ _ _元

2.甲方必须在收到乙方的工程月进度报告后_ _ _ _ _天内,根据核实的工程进度支付进度款,当进度款的支付达到合同总价的_ _ _ _%时,按规定比例逐步扣除备料款。

3.当工程价款支付达到合同总价的95%时,不再按进度支付。竣工验收后,一旦保修期满,将无息支付给乙方。

七、施工和设计变更

1.甲方交付的设计图纸、规范及相关技术资料应作为施工的有效依据。开工前,甲方应组织设计交底和三方会审,形成会审纪要,作为施工的补充依据,承包人和发包人不得擅自修改。

2.施工中如发现设计错误或严重不合理之处,乙方应及时书面通知甲方,甲方应及时会同设计等相关单位研究确定修改意见或变更设计文件,乙方应按修改或变更后的设计文件进行施工。如果成本增加(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备的重新安置,以及材料、部件和配件库存过多造成的实际损失),甲方应负责调整合同成本。

3.在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,乙方应提出修改设计和工艺的合理建议,经甲方、设计单位或相关技术部门批准后实施,节省的价值按国家规定进行分配。

4.如果甲方需要设计变更,原设计单位必须做出正式的修改通知和图纸,乙方方可实施。如遇重大修改或费用增加,必须另行协商。取得投资实施证书,技术资料和设计图纸齐全后,乙方方可实施。

八、工程验收

1.竣工工程验收应依据国家颁布的《基本建设工程竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制定的竣工验收规定,以及施工图纸和规范、施工技术文件进行。

2、地下工程、结构工程在工程施工中必须有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质监部门检验合格后,甲方应及时办理验收签证手续。

3.甲方只有在工程竣工验收后才能使用。

风险警告:保修责任开始

工程保修期自工程竣工验收之日起计算,具体分部分项工程的保修期由合同双方在合同专用条款中约定,但不得低于法定最低保修期。在工程保修期内,承包人应按有关法律法规和合同约定承担保修责任。

发包人使用未经竣工验收的工程,保修期从移交占有权之日起计算。

4.在规定的保修期内,由施工引起的所有质量事故和缺陷由乙方负责保证..

九.违约责任

乙方的责任:

1、工程质量不符合合同规定的,负责免费修复或返工。因修理或返工而延期交货的,应支付逾期罚款。

2.如果工程不能按合同规定的期限交付,双方应协商解决。如因乙方原因造成延误,乙方应承担相应责任。

甲方的责任:

1.乙方未按合同规定履行责任的,应赔偿由此给乙方造成的实际损失,但竣工日期可以顺延。

2.如果由于设计变更和设计错误导致项目中途停止或延迟或返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方因停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备搬迁、材料和部件积压而造成的实际损失。

3.如工程未通过验收,甲方提前使用或擅自使用,由此产生的质量或其他问题由甲方承担..

4.验收通知送达后,乙方未进行验收的,应按规定支付逾期违约金。

5.如未按合同规定支付工程款,乙方每天按银行逾期付款方式规定的延期付款金额的_ _ _ _ _ _%予以补偿。

十、争议解决

任何一方违反本合同规定,协商不成的,可以申请调解。调解不成的,可以按照下列方式解决:

1.向项目所在地仲裁机构申请仲裁;

2、向项目所在地人民法院起诉。

XI。补充规定

1.本合同以_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2.本合同由双方代表签字,待工程竣工验收符合要求,工程款结清后终止。

3.本合同未尽事宜,双方可协商后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

甲方:

代表:

Id号:

合同履行地:

于_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _日签署

乙方:

负责人:

Id号:

合同履行地:

于_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _日签署

1.《工程承包协议书 2019最新整理版工程承包安装制作合同范本》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《工程承包协议书 2019最新整理版工程承包安装制作合同范本》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/guonei/1227140.html

上一篇

大学生的初心和使命 18所高校齐聚河海,关于初心和使命,青年代表这样说...

下一篇

工程承包合同书 2019最新整理版工程承包安装制作合同范本

中国移动厦门分公司 厦门移动中标5千万政府大单,却因拒签合同被加入黑名单

中国移动厦门分公司 厦门移动中标5千万政府大单,却因拒签合同被加入黑名单

9月9日,根据福建省厦门市湖里区政府网站发布的招标更正公告,因中标人中国移动通信福建有限公司厦门分公司无正当理由未在规定期限内与采购人订立合同,根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条等规定, 买方和项目用户及具体实施单位研究取消了本...

房屋转让协议 房屋租赁合同无效,房屋转让协议也无效么?

房屋转让协议 房屋租赁合同无效,房屋转让协议也无效么?

宫本 主要事实 南京鼓楼区XX地块土地使用权人是南京市的一个公共单位,南京市的一个公共单位已经自行在该土地上建造了涉案房屋。该建筑未取得或者补办建设工程规划许可证,也未取得房屋所有权证。 自2007年起,南京某公共单位将涉案房屋出租给罗经营酒店...

房屋买卖协议 房屋买卖合同怎么写 有些内容必须有!

房屋买卖协议 房屋买卖合同怎么写 有些内容必须有!

房间 买卖房屋时,部分当事人可以协商同意不签订书面合同。但如果有这样的操作,一方面无法办理房屋过户手续,另一方面出现纠纷时也难以保障当事人的合法权益。因此,签订房屋买卖合同势在必行。 顺序 一个 规则 -第一- 合同中应该包括什么? 01 财产...

房屋出售合同 房屋买卖合同怎么写 有些内容必须有!

房屋出售合同 房屋买卖合同怎么写 有些内容必须有!

房间 买卖房屋时,部分当事人可以协商同意不签订书面合同。但如果有这样的操作,一方面无法办理房屋过户手续,另一方面出现纠纷时也难以保障当事人的合法权益。因此,签订房屋买卖合同势在必行。 顺序 一个 规则 -第一- 合同中应该包括什么? 01 财产...

房屋买卖合同书 房屋买卖合同怎么写 有些内容必须有!

房屋买卖合同书 房屋买卖合同怎么写 有些内容必须有!

房间 买卖房屋时,部分当事人可以协商同意不签订书面合同。但如果有这样的操作,一方面无法办理房屋过户手续,另一方面出现纠纷时也难以保障当事人的合法权益。因此,签订房屋买卖合同势在必行。 顺序 一个 规则 -第一- 合同中应该包括什么? 01 财产...

房屋转让协议范本 房屋买卖合同怎么写 有些内容必须有!

房屋转让协议范本 房屋买卖合同怎么写 有些内容必须有!

房间 买卖房屋时,部分当事人可以协商同意不签订书面合同。但如果有这样的操作,一方面无法办理房屋过户手续,另一方面出现纠纷时也难以保障当事人的合法权益。因此,签订房屋买卖合同势在必行。 顺序 一个 规则 -第一- 合同中应该包括什么? 01 财产...

买卖房屋合同 房屋买卖合同怎么写 有些内容必须有!

买卖房屋合同 房屋买卖合同怎么写 有些内容必须有!

房间 买卖房屋时,部分当事人可以协商同意不签订书面合同。但如果有这样的操作,一方面无法办理房屋过户手续,另一方面出现纠纷时也难以保障当事人的合法权益。因此,签订房屋买卖合同势在必行。 顺序 一个 规则 -第一- 合同中应该包括什么? 01 财产...

房屋购买合同 房屋买卖合同怎么写 有些内容必须有!

房屋购买合同 房屋买卖合同怎么写 有些内容必须有!

房间 买卖房屋时,部分当事人可以协商同意不签订书面合同。但如果有这样的操作,一方面无法办理房屋过户手续,另一方面出现纠纷时也难以保障当事人的合法权益。因此,签订房屋买卖合同势在必行。 顺序 一个 规则 -第一- 合同中应该包括什么? 01 财产...